Aviso legal
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1: Definiciones
En estas condiciones se aplican las siguientes definiciones:
Vendedor: Becker's Ámsterdam
Comprador: la persona natural o jurídica que celebra un acuerdo con el vendedor.
Acuerdo: cualquier arreglo o acuerdo entre comprador y vendedor.
Artículo 2: Aplicabilidad
Estos términos y condiciones generales se aplican a todas las cotizaciones, pedidos y acuerdos entre el contratista y el cliente.
Las desviaciones de estas condiciones sólo serán vinculantes si y en la medida en que hayan sido confirmadas por escrito por el contratista.
Artículo 3: Cotizaciones
Todas las cotizaciones del vendedor son sin compromiso, a menos que se indique expresamente lo contrario.
El período de desistimiento es válido durante 14 días después de la vigencia del acuerdo de compra, a menos que se indique lo contrario. El vendedor se reserva el derecho de revocar un presupuesto dentro de ese plazo.
Artículo 4: Ejecución del acuerdo
El vendedor ejecutará el acuerdo lo mejor que pueda y sepa.
Si y en la medida en que la correcta ejecución del contrato así lo requiera, el contratista tiene derecho a que determinados trabajos sean realizados por terceros.
El vendedor se asegura de que toda la información que el comprador indique que es necesaria o que el cliente debería entender razonablemente que es necesaria para la ejecución del acuerdo se proporcione al contratista de manera oportuna.
Artículo 5: Modificaciones del acuerdo
Si durante la ejecución del acuerdo parece que es necesario para una ejecución adecuada cambiar o complementar el trabajo a realizar, las partes ajustarán el acuerdo en consecuencia de manera oportuna y en consulta mutua.
Artículo 6: Condiciones de pago
El pago deberá realizarse dentro de los 14 días siguientes a la fecha de la factura, salvo acuerdo en contrario por escrito.
En caso de retraso en el pago, el cliente incurre en mora legal. En ese caso, el cliente deberá pagar un interés del 1 % mensual, a menos que el interés legal sea superior, en cuyo caso se aplicará el interés legal.
Todos los costes, tanto judiciales como extrajudiciales, en los que incurra el contratista para cobrar lo que le debe al contratista serán a cargo del cliente.
Artículo 7: Responsabilidad
El contratista sólo será responsable de los daños directos resultantes de dolo o negligencia grave por su parte.
El contratista nunca será responsable de los daños indirectos, incluidos los daños emergentes, el lucro cesante, la pérdida de ahorros y los daños debidos al estancamiento del negocio.
Artículo 8: Fuerza mayor
El contratista no está obligado a cumplir ninguna obligación frente al cliente si se ve impedido de hacerlo por una circunstancia que no es imputable a su culpa, ni de la que sea responsable según la ley, acto jurídico o criterio generalmente aceptado.
En estas condiciones generales, se entiende por fuerza mayor, además de lo entendido en la ley y la jurisprudencia, todas las causas externas, previstas o imprevistas, sobre las que el contratista no tiene influencia, pero a consecuencia de las cuales el contratista no puede cumplir con sus obligaciones.
Artículo 9: Confidencialidad
Ambas partes están obligadas a mantener la confidencialidad de toda la información confidencial que hayan obtenido entre sí o de otra fuente en el contexto de su acuerdo.
Artículo 10: Ley aplicable y controversias
La ley holandesa se aplica exclusivamente a todas las relaciones jurídicas en las que el contratista sea parte.
Las disputas sólo se presentarán ante el tribunal competente del distrito donde esté ubicado el contratista.