Termini e condizioni generali
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Definizioni
Nei presenti termini e condizioni i seguenti termini avranno il seguente significato:
- Venditore: Becker's Amsterdam
- Acquirente: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto con il venditore.
- Accordo: qualsiasi intesa o patto tra acquirente e venditore.
Articolo 2: Applicabilità
- Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i preventivi, ordini e accordi tra l'appaltatore e il cliente.
- Eventuali deroghe alle presenti condizioni sono vincolanti solo se e nella misura in cui siano state confermate per iscritto dall'appaltatore.
Articolo 3: Citazioni
- Tutti i preventivi del venditore sono senza impegno, salvo diversa indicazione espressa.
- Il periodo di recesso è valido per 14 giorni dalla conclusione del contratto di acquisto, salvo diversa indicazione. Il venditore si riserva il diritto di revocare un'offerta entro tale termine.
Articolo 4: Esecuzione del contratto
- Il venditore eseguirà il contratto al meglio delle sue conoscenze e capacità.
- Se e nella misura in cui ciò sia richiesto dalla corretta esecuzione del contratto, l'appaltatore ha il diritto di far eseguire determinati lavori da terzi.
- Il venditore deve garantire che tutti i dati che l'acquirente indica come necessari o che il cliente dovrebbe ragionevolmente comprendere come necessari per l'esecuzione del contratto siano forniti tempestivamente all'appaltatore.
Articolo 5: Modifica dell'accordo
- Se durante l'esecuzione del contratto risulta necessario modificare o integrare il lavoro da svolgere per una corretta esecuzione, le parti adegueranno di conseguenza il contratto tempestivamente e di comune accordo.
Articolo 6: Condizioni di pagamento
- Il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo scritto.
- In caso di ritardo nel pagamento, il cliente è automaticamente inadempiente. Il cliente dovrà quindi corrispondere un interesse di mora pari all'1% al mese, salvo che il tasso di interesse legale sia superiore, nel qual caso si applicherà il tasso di interesse legale.
- Tutti i costi, sia giudiziali che stragiudiziali, sostenuti dall'appaltatore per la riscossione degli importi dovuti dal cliente all'appaltatore saranno a carico del cliente.
Articolo 7: Responsabilità
- L'appaltatore è l'unico responsabile dei danni diretti derivanti da dolo o colpa grave da parte dell'appaltatore.
- L'appaltatore non sarà mai responsabile per danni indiretti, inclusi danni consequenziali, mancati profitti, mancati risparmi e danni dovuti alla stagnazione aziendale.
Articolo 8: Forza maggiore
- L'appaltatore non è tenuto ad adempiere ad alcun obbligo nei confronti del cliente se è impedito a farlo a causa di una circostanza che non è imputabile a sua colpa, né per la quale è responsabile in base alla legge, agli atti giuridici o alle opinioni generalmente accettate.
- Per forza maggiore nelle presenti condizioni generali si intendono, oltre a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, tutte le cause esterne, previste o impreviste, sulle quali il contraente non ha alcuna influenza, ma che impediscono al contraente di adempiere ai propri obblighi.
Articolo 9: Riservatezza
- Entrambe le parti sono tenute a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni riservate ottenute l'una dall'altra o da altre fonti in relazione al loro accordo.
Articolo 10: Legge applicabile e controversie
- Tutti i rapporti giuridici di cui il contraente è parte sono regolati esclusivamente dal diritto olandese.
- Le controversie saranno sottoposte esclusivamente al tribunale competente nel distretto in cui ha sede l'appaltatore.