Oikeudellinen huomautus
YLEISET EHDOT
1 artikla: Määritelmät
Näissä olosuhteissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
Myyjä: Becker's Amsterdam
Ostaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tekee sopimuksen myyjän kanssa.
Sopimus: mikä tahansa ostajan ja myyjän välinen järjestely tai sopimus.
2 artikla: Soveltamisala
Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia urakoitsijan ja tilaajan välisiä tarjouksia, tilauksia ja sopimuksia.
Poikkeamat näistä ehdoista ovat sitovia vain, jos ja siltä osin kuin urakoitsija on ne kirjallisesti vahvistanut.
Artikla 3: Lainaukset
Kaikki myyjän tarjoukset ovat velvottomia, ellei toisin ole erikseen mainittu.
Peruutusaika on voimassa 14 päivää ostosopimuksen voimaantulosta, ellei toisin mainita. Myyjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tarjous tämän ajan kuluessa
4 artikla: Sopimuksen täytäntöönpano
Myyjä toteuttaa sopimuksen parhaan tietämyksensä ja kykyjensä mukaan.
Jos ja sikäli kuin sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano sitä edellyttää, urakoitsijalla on oikeus antaa tietyt työt kolmansien osapuolten suoritettavaksi.
Myyjä varmistaa, että kaikki tiedot, jotka ostaja ilmoittaa tarpeellisiksi tai jotka asiakkaan tulee kohtuudella ymmärtää olevan tarpeellisia sopimuksen toteuttamisen kannalta, toimitetaan toimeksisaajalle oikea-aikaisesti.
5 artikla: Sopimuksen muutokset
Mikäli sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että asianmukaisen toteuttamisen kannalta on välttämätöntä muuttaa tai täydentää suoritettavaa työtä, osapuolet mukauttavat sopimusta vastaavasti oikea-aikaisesti ja keskenään neuvotellen.
Artikla 6: Maksuehdot
Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Jos maksu viivästyy, asiakas on lain mukaan laiminlyönyt. Asiakas on tällöin velkaa 1 % kuukaudessa, ellei lakisääteinen korko ole korkeampi, jolloin sovelletaan lakisääteistä korkoa.
Kaikki kulut, sekä oikeudelliset että oikeuden ulkopuoliset, jotka urakoitsijalle aiheutuu periäkseen sen, mitä tilaaja on velkaa urakoitsijalle, vastaa tilaaja.
7 artikla: Vastuu
Urakoitsija vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka johtuvat urakoitsijan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
Urakoitsija ei ole koskaan vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien välilliset vahingot, menetetyt voitot, menetetyt säästöt ja vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan pysähtymisestä.
8 artikla: Ylivoimainen este
Urakoitsija ei ole velvollinen täyttämään mitään velvollisuutta tilaajaa kohtaan, jos hän on estynyt tekemästä sitä sellaisen seikan vuoksi, joka ei johdu hänen syytään tai josta hän on lain, säädöksen tai yleisesti hyväksyttyjen näkemysten mukaan vastuussa.
Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan näissä yleisissä ehdoissa sen lisäksi, mitä laissa ja oikeuskäytännössä ymmärretään, kaikkia ulkoisia ennakoimattomia tai ennakoimattomia syitä, joihin urakoitsijalla ei ole vaikutusta, mutta joiden seurauksena urakoitsija ei pysty täyttämään velvoitteitaan.
9 artikla: Luottamuksellisuus
Molemmat osapuolet ovat velvollisia pitämään luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ne ovat saaneet toisiltaan tai muusta lähteestä sopimuksensa yhteydessä.
10 artikla: Sovellettava laki ja riita-asiat
Alankomaiden lakia sovelletaan yksinomaan kaikkiin oikeussuhteisiin, joissa sopimuspuoli on osapuolena.
Riita-asiat käsitellään vain sen piirin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jossa urakoitsija sijaitsee.