Aviz legal

CONDIȚII GENERALE

Articolul 1: Definiții

În aceste condiții se aplică următoarele definiții:

Vânzător: Becker's Amsterdam

Cumpărător: persoana fizică sau juridică care încheie un acord cu vânzătorul.

Acord: orice aranjament sau acord între cumpărător și vânzător.

Articolul 2: Aplicabilitate

Acești termeni și condiții generale se aplică tuturor ofertelor, comenzilor și acordurilor dintre antreprenor și client.

Abaterile de la aceste condiții sunt obligatorii numai dacă și în măsura în care au fost confirmate în scris de către antreprenor.

Articolul 3: Cotațiile

Toate ofertele vânzătorului sunt fără obligații, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel.

Perioada de retragere este valabilă timp de 14 zile de la valabilitatea contractului de cumpărare, dacă nu se specifică altfel. Vânzătorul își rezervă dreptul de a revoca o ofertă în această perioadă

Articolul 4: Executarea acordului

Vânzătorul va executa contractul după cunoștințele și capacitatea sa.

Dacă și în măsura în care executarea corespunzătoare a contractului impune acest lucru, antreprenorul are dreptul ca anumite lucrări să fie efectuate de terți.

Vânzătorul se asigură că toate informațiile pe care cumpărătorul le indică sunt necesare sau pe care clientul ar trebui să le înțeleagă în mod rezonabil că sunt necesare pentru executarea contractului, sunt furnizate contractantului în timp util.

Articolul 5: Modificări ale acordului

În cazul în care în timpul executării contractului reiese că este necesar, pentru buna execuție, modificarea sau completarea lucrărilor de executat, părțile vor ajusta acordul în mod corespunzător în timp util și în consultare reciprocă.

Articolul 6: Condiții de plată

Plata trebuie efectuată în termen de 14 zile de la data facturii, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris.

În caz de întârziere a plății, clientul este în stare de nerambursare. Clientul datorează apoi o dobândă de 1% pe lună, cu excepția cazului în care dobânda legală este mai mare, caz în care se aplică dobânda legală.

Toate costurile, atât judiciare, cât și extrajudiciare, pe care le suportă antreprenorul pentru a încasa ceea ce clientul datorează antreprenorului vor fi suportate de client.

Articolul 7: Răspunderea

Antreprenorul este răspunzător numai pentru daune directe rezultate din intenție sau neglijență gravă din partea contractantului.

Antreprenorul nu este niciodată răspunzător pentru daune indirecte, inclusiv daune indirecte, profituri pierdute, economii ratate și daune din cauza stagnării afacerii.

Articolul 8: Forță majoră

Antreprenorul nu este obligat să îndeplinească nicio obligație față de client dacă este împiedicat să facă acest lucru ca urmare a unei împrejurări care nu este imputabilă vinei sale și nici pentru care este responsabil conform legii, actului juridic sau opiniilor general acceptate.

În acești termeni și condiții generale, forță majoră înseamnă, pe lângă ceea ce se înțelege în lege și jurisprudență, toate cauzele externe, prevăzute sau neprevăzute, asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență, dar în urma cărora antreprenorul este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile.

Articolul 9: Confidențialitate

Ambele părți sunt obligate să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale pe care le-au obținut una de la cealaltă sau din altă sursă în contextul acordului lor.

Articolul 10: Legea aplicabilă și litigiile

Legea olandeză se aplică exclusiv tuturor raporturilor juridice la care contractantul este parte.

Litigiile vor fi înaintate numai instanței competente din raionul în care se află antreprenorul.